CONVENIO DE
ADHESIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ”_______________________
PROVINCIA DE_______________________/ MUNICIPALIDAD
DE_______________________ PROVINCIA DE_______________________/
(denominación del Ente)_______________
Entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, representada por el Señor
Secretario_______________________ (D.N.I. N°_______________________),
con domicilio en la Avda. Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 11, oficina
11_______________________, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
adelante "LA SECRETARÍA", por una parte y la PROVINCIA
de_______________________/ la MUNICIPALIDAD de_______________________
de la Provincia de_______________________, (denominación del Ente) en
adelante "LA PROVINCIA / LA MUNICIPALIDAD" / “EL ENTE”, representada en
este acto por el/la Señor/a Gobernador/a / Intendente/a
/_______________________(cargo del Titular del Ente)
_______________________ (D.N.I. N° _______________________), con
domicilio legal en la calle_______________________
N°_______________________ de la ciudad de _______________________,
Provincia de_______________________, por la otra parte, conjuntamente
denominadas "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente CONVENIO DE
ADHESIÓN en el marco del “PROGRAMA _______________________”, en
adelante "EL CONVENIO", para la ejecución del Proyecto
"_______________________" en la ciudad de_______________________,
Provincia de_______________________, en adelante "EL PROYECTO", y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 bis de la Ley de
Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992)
y sus modificatorias, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS tiene entre sus
competencias ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su
competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER
EJECUTIVO NACIONAL; así como también entender en el diseño y ejecución
de los planes y programas relativos a obras públicas e infraestructura
a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal, y en
el control de su cumplimiento.
Que el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios establece como objetivo de la SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA el de asistir en la elaboración,
propuesta y ejecución de la política hídrica nacional, incluyendo la
obra pública de infraestructura hidráulica y de saneamiento, proponer
el marco regulatorio relativo al manejo de los recursos hídricos y a la
organización y fortalecimiento del sector de agua potable y
saneamiento, vinculando y coordinando la acción de las demás
Jurisdicciones y organismos intervinientes en la prestación y expansión
de los servicios, como así también entender en la propuesta,
elaboración, ejecución, marco regulatorio y proyectos de programas a
realizar en materia de obras de infraestructura hídricas y
planificación territorial de la inversión pública.
Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, viene desplegando diversas
acciones tendientes a contribuir en el desarrollo de la obra pública,
tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal.
Que, para su concreción, se halla abocado al diseño de diversos
programas y subprogramas cuya ejecución o asistencia económica estará a
su cargo, sin perjuicio de que la ejecución y control de los Proyectos
estará a cargo del estado provincial o municipal, según sea el caso.
Que en tal entendimiento y por la Resolución
N°_______________________de fecha_______________________del MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS y modificatorias, agregada como
ANEXO I al presente, se ha creado el
"PLAN/PROGRAMA DE_______________________”, el cual tiene por
objeto_______________________
Que con fecha _______________________ de _______________________ de
2022, la PROVINCIA/ la MUNICIPALIDAD / EL ENTE adhirió al
"PLAN/PROGRAMA_______________________”, mediante nota
(IF-XXXX-XXXXX-APN-XXX#XXXX), como así también a la normativa que en su
consecuencia se dicte, detallando los proyectos que requiere ejecutar
en su jurisdicción, a través de la asistencia financiera de parte del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS, a través de las áreas de intervención, ha verificado
la documentación correspondiente al proyecto en cuestión, considerando
la viabilidad del mismo, emitiendo la nota/certificado de NO OBJECIÓN
TÉCNICA y por ende resulta conveniente acordar los términos para el
otorgamiento del financiamiento solicitado.
Que la DIRECCIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado
intervención, informando que considera factible el financiamiento.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Resolución N° 18 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS (RESOL-2020-18-APN-MOP) delegó en LA SECRETARÍA
dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la facultad para la
suscripción de convenios en materia de su respectiva competencia.
Que asimismo la referida SECRETARÍA resulta competente para la
suscripción del presente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Que por todo lo expuesto, LAS PARTES acuerdan:
CLÁUSULA PRIMERA: EL CONVENIO
tiene por objeto brindar asistencia financiera, por parte del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a LA PROVINCIA/ LA MUNICIPALIDAD / EL
ENTE para la ejecución del PROYECTO "_______________________” cuya
documentación, memoria descriptiva y demás especificaciones técnicas se
encuentran ingresadas con carácter de declaración jurada bajo el I.D.
de Proyecto N°_______________________en la plataforma del Sistema de
Gestión de Obras (SGO) e incorporados al presente como
IF-_______________________ y agregadas al EX-20XX-
_______________________-MOP.
CLÁUSULA SEGUNDA: El MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS se compromete a financiar el proyecto descripto en la
CLÁUSULA PRIMERA que alcanza a la suma de
PESOS_______________________($_______________________), valores
referidos al mes de_______________________ (fecha de aprobación del
proyecto/ de la adjudicación del contrato de obra pública/readecuación
de precios, según correspondiere), conforme surge del
IF_______________________sujeto a la disponibilidad de fondos que
integran el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA, en adelante “el
FIDEICOMISO” en el marco de lo previsto en el Decreto N° 1.381 del 1 de
noviembre de 2001 y ratificado mediante la ley N° 26.181.
Para el caso de que la obra sea adjudicada por LA PROVINCIA / LA
MUNICIPALIDAD / EL ENTE a un contratista por un monto menor al
establecido en esta cláusula el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS se
limitará a financiar el monto de la adjudicación.
Dicho monto podrá ser ampliado, a la disponibilidad de fondos del
FIDEICOMISO, cuando LA PROVINCIA / LA MUNICIPALIDAD / EL ENTE acrediten
la imposibilidad de continuar y/o concluir la obra con el
financiamiento originalmente comprometido debiéndose observar las
previsiones establecidas en el Anexo I a la Resolución del presente
PROGRAMA.
CLÁUSULA TERCERA: LA PROVINCIA
/ LA MUNICIPALIDAD / EL ENTE podrá solicitar el reconocimiento de la
variación en los precios de los costos de los factores principales que
componen el prototipo de obra aprobado, que evidencien la alteración de
la ecuación económica financiera del contrato de obra pública
oportunamente celebrado por la jurisdicción local, mediante la
aplicación de la expresión matemática
que se indica en el Anexo I de la
Resolución_______________________del_______________________y sus
modificatorias, ello sin perjuicio de la metodología de cálculo de
redeterminación aplicada por la jurisdicción local.
CLÁUSULA CUARTA: Establécese
que LA PROVINCIA / EL MUNICIPIO/ EL ENTE deberá tramitar, junto al
reconocimiento de la certificación de la obra básica correspondiente al
proyecto oportunamente aprobado, un certificado redeterminado, conforme
la metodología indicada en el Anexo I del “PLAN/PROGRAMA
_______________________” el que tendrá carácter de definitivo.
CLÁUSULA QUINTA: En el marco
de lo establecido en el Anexo I del
“PLAN/PROGRAMA_______________________”, la aprobación de la solicitud
quedará sujeta a la previa constatación, por parte de la Autoridad de
Aplicación del acaecimiento de las circunstancias fácticas habilitantes
como así también el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la
jurisdicción financiada relacionadas con el plan de trabajo
oportunamente aprobado y su curva de inversión.
CLÁUSULA SEXTA: Las partes
aprueban la planilla de cómputo y presupuesto que se adjunta al
presente como
ANEXO IV, la que
será utilizada como base de cálculo de las certificaciones de obra
presentadas ante la Autoridad de Aplicación y de las readecuaciones
correspondientes realizadas conforme el procedimiento establecido en el
punto _______________________ del Anexo I de la Resolución N°
_______________________ del _______________________, del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS y modificatorias.
CLÁUSULA SÉPTIMA: Acompañada
por LA PROVINCIA/EL MUNICIPIO/EL ENTE el acta de recepción provisoria,
las PARTES suscribirán la adenda al CONVENIO por la cual se establezca,
como resultado de la aplicación de la metodología de readecuación
de precios contemplada en al Anexo I del
“PLAN/PROGRAMA_______________________”, el monto definitivo de la
asistencia financiera oportunamente pactada.
CLÁUSULA OCTAVA: El mayor
financiamiento derivado de la introducción de modificaciones en los
alcances del proyecto descripto en la CLÁUSULA PRIMERA, será asumido
por LA PROVINCIA / LA MUNICIPALIDAD / EL ENTE, ello sin perjuicio del
eventual financiamiento complementario que el MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS pudiera acordarle expresamente, previa NO OBJECIÓN por parte
de las áreas técnicas competentes de LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN, y
siempre sujeto a disponibilidad presupuestaria del mismo.
CLÁUSULA NOVENA: El monto del
PROYECTO será desembolsado bajo la siguiente modalidad de pago:
(completar con la modalidad que se adopte según el caso, considerando
el Reglamento Particular aprobado como Anexo I de la Resolución del
Programa).
CLÁUSULA DÉCIMA: El plazo de
ejecución del PROYECTO será
de_______________________(_______________________) meses contados desde
la fecha del Acta de Inicio, pudiendo concederse prórrogas en caso de
causas sobrevinientes debidamente justificadas que impidieran su
ejecución en el lapso concertado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LA
PROVINCIA / LA MUNICIPALIDAD / EL ENTE se compromete a que los fondos a
ser recibidos por parte del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS serán
exclusivamente empleados para los proyectos aprobados. Así como
también, a dar estricto cumplimiento de los procedimientos que le
resulten exigibles a nivel nacional, provincial y/o municipal, en
materia de administración presupuestaria, sistema de registración
contable, régimen de contrataciones, así como a la observación de las
normas de control vigentes, ajustándose estrictamente al Proyecto
aprobado y de conformidad con lo estipulado en los Compromisos
Institucionales para la Transparencia Gubernamental, que declara
conocer y aceptar y que se adjuntan como
ANEXO II.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LA
PROVINCIA/ LA MUNICIPALIDAD / EL ENTE declara conocer, aceptar y
cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos por el
Decreto N° 1381 del 1 de noviembre de 2001, ratificado por la Ley N°
26.181, sus normas complementarias y reglamentarias, así como también
se compromete a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el
Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para las
Transferencias de Fondos Provenientes Del Fideicomiso De
Infraestructura Hídrica (creado mediante Decreto 1.381/01 y ratificado
mediante Ley 26.181), realizadas en el marco de Convenios de Asistencia
Financiera suscriptos con Provincias, Municipios y/u Otros Entes,
incorporado como Anexo IV de la Resolución N° 19 del 31 de marzo de
2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y sus modificatorias, e
incorporadas como
ANEXO III,
que forma parte integrante del presente CONVENIO DE ADHESIÓN.
En dicho marco, LA PROVINCIA/ LA MUNICIPALIDAD / EL ENTE se obliga a
presentar ante la SECRETARÍA toda la información que le fuera
solicitada por la Supervisión de Obra a los fines de realizar las
auditorías técnicas que resultaren pertinentes, así como verificar el
avance de LA OBRA y los certificados emitidos al efecto.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: La
autoridad competente transferirá los fondos correspondientes, en virtud
de lo establecido en el presente CONVENIO, a una cuenta bancaria
abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, oportunamente informada por
la jurisdicción beneficiaria del proyecto.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: LA
PROVINCIA/ EL MUNICIPIO / EL ENTE se compromete a que, al momento de
realizar la rendición de los fondos y/o presentar los certificados de
avance de las obras, informará y actualizará a través de las
herramientas informáticas y/o aplicaciones específicas (CaptureData o
aquella que específicamente informe la Autoridad de Aplicación) los
avances físicos de aquellas obras alcanzados por el presente Programa.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: El
presente Convenio no limita el derecho de LAS PARTES a la celebración
de acuerdos de financiamiento con otros organismos públicos o privados,
nacionales o del exterior, o con personas físicas, interesadas en la
ejecución de la obra, en la proporción que la misma no resulte
financiada por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: En todo
hecho o circunstancia que tenga relación con este CONVENIO, LAS PARTES
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras
técnicas y administrativas, y asumirán particularmente las
responsabilidades propias consiguientes.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: Para
el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la
interpretación, aplicación y/o ejecución del presente convenio, LAS
PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una
solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (en caso de ser acordarse con
una PROVINCIA) / someter la cuestión a los Tribunales con competencia
Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en caso de
acordarse con una MUNICIPALIDAD u OTRO ENTE).
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: LA
PROVINCIA / LA MUNICIPALIDAD / EL ENTE faculta a_______________________
(DNI N° _______________________) a realizar todos los actos y
diligencias que resulten complementarios a las condiciones previstas en
el presente CONVENIO, Adendas y todo otro acto administrativo que
resulte menester, en el marco de sus competencias en relación al
"PLAN/PROGRAMA_______________________”
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: El
presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su
suscripción, conservando la misma hasta SEIS (6) meses posteriores a la
finalización de la ejecución del Proyecto.
En prueba de conformidad, se firma el presente documento mediante el
Sistema de Gestión Electrónico (GDE), quedando determinada su vigencia
a partir de la fecha de firma del último funcionario.
ANEXO
I
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL
"PROGRAMA______________________”
ANEXO
II
COMPROMISOS INSTITUCIONALES PARA LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ANEXO III
REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LAS
TRANSFERENCIAS DE FONDOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA (creado mediante DECRETO 1.381/01 y ratificado
mediante Ley 26.181), REALIZADAS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE ASISTENCIA
FINANCIERA SUSCRIPTOS CON PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES
ANEXO IV
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - IF-XXX-XXXX_______________”
IF-2023-37010857-APN-DGD#MOP
ANEXO IV
ADENDA POR MAYOR
FINANCIAMIENTO - READECUACION DE PRECIO A TRAVÉS DE ESTRUCTURA DE
PONDERACIÓN [JURISDICCIÓN: PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE]
Entre la SECRETARÍA DE [INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, representada en este acto por el Señor
Secretario [nombre del Secretario] D.N.I. N° [documento nacional de
identidad], con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 250, piso
11, oficina [Oficina del área interviniente], de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, en adelante “LA SECRETARÍA”, por una parte, y el señor
Gobernador/Intendente de la Provincia/del Municipio [jurisdicción
financiada], d. [nombre del funcionario], D.N.I. N° [documento nacional
de identidad], en adelante “LA PROVINCIA” / “LA MUNICIPALIDAD” con
domicilio en la calle [domicilio oficial de la
Gobernación/Municipalidad] por la otra, conjuntamente denominadas “LAS
PARTES”, acuerdan celebrar el presente Convenio por Mayor
Financiamiento, en adelante el “CONVENIO”, en relación a la obra
denominada [nombre de la obra], en adelante “LA OBRA”, sujeto a las
siguientes cláusulas y condiciones:
CONSIDERANDO:
Que LAS PARTES han suscripto un Convenio Específico/Convenio de
Adhesión con fecha [fecha del convenio] cuyo objeto consiste en la
ejecución del proyecto denominado “......”, por la suma de PESOS
[importe en letras] ($ [importe en números]), en el marco del
“PLAN/PROGRAMA_______________________” creado por la Resolución
N°_______________________de fecha _______________________del Ministerio
de Obras Públicas.
Que, mediante la Resolución N°..... de fecha ..... , del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS, se establece para el “PLAN/PROGRAMA DE
_______________________”, la metodología de adecuación de precios del
prototipo de obra aprobado y que ha resultado objeto de los convenios
específicos y/o de adhesión celebrados, mediante la aplicación de una
ecuación matemática compuesta por los rubros más representativos de la
obra.
Que, conforme surge de la mentada Resolución, el precio de la obra
adecuado conforme el procedimiento establecido se constituye en el
monto máximo a reconocer por la Autoridad de Aplicación del programa de
asistencia financiera en oportunidad de las certificaciones de los
sucesivos avances de obra.
Que en el marco de las actuaciones por las que tramita esta solicitud,
LA PROVINCIA/LA MUNICIPALIDAD/ el ENTE ha justificado la pertinencia de
hacer lugar a la solicitud de mayor financiamiento, conforme
IF_______________________y el área sustantiva competente realizado el
correspondiente informe técnico (IF_______________________).
Que compartiendo la necesidad planteada por LA PROVINCIA/LA
MUNICIPALIDAD y la importancia de ejecutar la obra proyectada, LA
SECRETARÍA considera conveniente acordar los términos por medio de los
cuales se procederá a la ampliación de su financiamiento.
Que la DIRECCIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado
intervención, informando que considera factible el financiamiento.
Que la Resolución N° 18 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS (RESOL2020-18-APN-MOP) delegó en LA SECRETARÍA
dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la facultad para la
suscripción de convenios en materia de su respectiva competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la Resolución N° 18 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS (RESOL-2020-18-APN-MOP) delegó en LA SECRETARÍA
dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la facultad para la
suscripción de convenios en materia de su respectiva competencia.
Que asimismo la referida SECRETARÍA resulta competente para la
suscripción del presente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Que por ello LAS PARTES acuerdan:
CLÁUSULA PRIMERA: EL CONVENIO
tiene por objeto la ampliación del financiamiento otorgado por LA
SECRETARÍA a LA PROVINCIA/LA MUNICIPALIDAD a través del Convenio
Específico/ Convenio de Adhesión de fecha [fecha del Convenio
Específico/Adhesión] para la ejecución de la obra denominada [Nombre de
la Obra], en el marco del “PLAN/PROGRAMA_______________________” creado
por la Resolución N°
_______________________del_______________________del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS y modificatorias.
CLÁUSULA SEGUNDA: Modifícase la
cláusula segunda del CONVE_______________________, la que quedará
redactada de la siguiente forma:
SEGUNDA: El MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS se compromete a financiar el
proyecto descripto en la CLÁUSULA PRIMERA que alcanza a la suma de PESOS
_______________________($_______________________), valores referidos al
mes de_______________________(fecha de aprobación del proyecto/ de la
adjudicación del contrato de obra pública/readecuación de precios,
según correspondiere), conforme surge del IF_______________________,
sujeto a la disponibilidad de fondos que integran el FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA, en adelante "el FIDEICOMISO” en el marco de lo
previsto en el Decreto N° 1.381 del 1 de noviembre de 2001 y ratificado
mediante la ley N° 26.181.
Para el caso de que la obra sea adjudicada por LA PROVINCIA / LA
MUNICIPALIDAD / EL ENTE a un contratista por un monto menor al
establecido en esta cláusula el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS se
limitará a financiar el monto de la adjudicación.
Dicho monto podrá ser ampliado, en función a la disponibilidad de
fondos del FIDEICOMISO, cuando LA PROVINCIA / LA MUNICIPALIDAD / EL
ENTE acrediten la imposibilidad de continuar y/o concluir la obra con
el financiamiento originalmente comprometido debiéndose observar las
previsiones establecidas en el Anexo I a la Resolución del presente
PLAN/PROGRAMA.
CLÁUSULA TERCERA: Establécese
que LA PROVINCIA/LA MUNICIPALIDAD/EL ENTE deberá tramitar, junto al
reconocimiento de la certificación de la obra básica correspondiente al
proyecto oportunamente aprobado, un certificado redeterminado, conforme
la metodología indicada en el Anexo I del
“PLAN/PROGRAMA_______________________” el que tendrá carácter de
definitivo.
CLÁUSULA CUARTA: En el marco de
lo establecido en el Anexo I del “PLAN/PROGRAMA
_______________________”, la Autoridad de Aplicación ha corroborado el
acaecimiento de las circunstancias fácticas habilitantes como así
también el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la
jurisdicción financiada relacionadas con el plan de trabajo
oportunamente aprobado y su curva de inversión, conforme surge del
informe técnico identificado como IF_______________________.
CLÁUSULA QUINTA: Las partes
aprueban la planilla de cómputo y presupuesto que se adjunta al
presente como
ANEXO I, la que
será utilizada como base de cálculo de las certificaciones de obra
presentadas ante la Autoridad de Aplicación y de las readecuaciones
correspondientes realizadas conforme el procedimiento establecido en
el punto _______________________ del Anexo I de la Resolución N°
_______________________ del _______________________, del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS y modificatorias.
CLÁUSULA SEXTA: Acompañada por
LA PROVINCIA/LA MUNICIPALIDAD/EL ENTE el acta de recepción provisoria,
las PARTES suscribirán la adenda al CONVENIO por la cual se establezca,
como resultado de la aplicación de la metodología de readecuación
de precios contemplada en al Anexo I del
"PLAN/PROGRAMA_______________________”, el monto definitivo de la
asistencia financiera oportunamente pactada.
CLÁUSULA SÉPTIMA: Para el caso
de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación,
aplicación y/o ejecución de la presente CONVENIO, LAS PARTES procurarán
su resolución en términos cordiales. De no arribar a una solución
satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (en caso de ser acordarse con una
PROVINCIA) / someter la cuestión a los Tribunales con competencia
Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en caso de
acordarse con una MUNICIPALIDAD u OTRO ENTE).
En prueba de conformidad, se firma el presente documento mediante el
Sistema de Gestión Electrónico (GDE), quedando determinada su vigencia
a partir de la fecha de firma del último funcionario.
ANEXO
I
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - IF-20XX-XXXX-
IF-2023-37011348-APN-DGD#MOP