Bs. As., 2/6/99

VISTO el Expediente N° 554-002879/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 369 del 22 de octubre de 1998, la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS estableció las fechas y plazos del Cronograma de la Convocatoria a Precalificación y Acceso al Archivo de Datos del Concurso Público para la ejecución de las obras del Dragado de Apertura y Mantenimiento del Vaso Portuario y Canales de Acceso al Puerto de BUENOS AIRES y la Construcción y Mantenimiento de sus Obras Accesorias y Complementarias.

Que los plazos contemplados en el cuadro de tareas se cumplieron estrictamente hasta la oportunidad prevista en el punto 5.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Convocatoria aprobado como ANEXO I de la Resolución Nº 814 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 16 de julio de 1998.

Que en forma sobreviniente, en la secuela de la acción judicial caratulada "Béliz Gustavo y otros c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ Proceso de Conocimiento", en trámite por ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, la Señora Jueza interviniente ordenó con carácter cautelar la suspensión de los procedimientos emprendidos en el marco del Decreto Nº 357 de fecha 27 de marzo de 1998.

Que en virtud del precitado decisorio judicial, a través de la Comisión Especial de Licitación prevista en el Artículo 3º, inciso g) del Decreto Nº 357/98, se notificó a los Postulantes Precalificados la suspensión de los procedimientos, no habiendo a partir de dicha actuación ejecutado acto alguno conectado con la convocatoria aludida.

Que apelada por el ESTADO NACIONAL la resolución judicial mediante la cual se hizo lugar a la cautelar tratada, la Excelentísima CAMARA NACIONAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, a través de su Sala I, dispuso revocar la suspensión de efectos del Decreto Nº 357/98 decretada por la Señora Jueza de Primera Instancia, habiendo quedado dicha decisión del Superior en carácter de firme.

Que en consecuencia, acogidos favorablemente los planteos del ESTADO NACIONAL en lo que a la revocatoria de la medida cautelar dispuesta respecta, corresponde reanudar los procedimientos de la Convocatoria a Precalificación y Acceso al Archivo de Datos del Concurso Público para la ejecución de las obras de Dragado de Apertura y Mantenimiento del Vaso Portuario y Canales de Acceso al Puerto de BUENOS AIRES y la Construcción y Mantenimiento de sus Obras Accesorias y Complementarias.

Que a tales efectos, resulta necesario reprogramar las fechas y plazos correspondientes a las etapas procedimentales aún no cumplidas.

Que consecuentemente debe aprobarse el Cronograma correspondiente a los actos aún no ejecutados previstos en los puntos 5.1. y 5.5. del Anexo B —Cronograma General de la Convocatoria—, correspondiente al Anexo I aprobado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº 369/98.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7º, inciso d) de la Ley Nº 19.549.

Que el suscripto es competente para la emisión de este acto en función de lo establecido en el Artículo 8º del Decreto N° 357 de fecha 27 de marzo de 1998 y la directiva del Artículo 2º de la Resolución N° 814 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 16 de julio de 1998.

Por ello

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE:

ARTICULO 1° — Sustitúyese el Anexo B —Cronograma General de la Convocatoria—, correspondiente al Anexo I aprobado por la Resolución Nº 369 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE de fecha 22 de octubre de 1998, por el texto que se aprueba como Anexo I integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — La sustitución que se aprueba por el artículo precedente modifica las fechas y plazos de ejecución de aquellos actos previstos en el Cronograma General de la Convocatoria que se hallaban pendientes de realización al día 30 de diciembre de 1998.

ARTICULO 3° — Las fechas establecidas para el cumplimiento de cada uno de los actos indicados en el Cronograma aprobado por el Articulo 1º de la presente resolución serán consideradas como integrando el Anexo "B" —Cronograma General de Convocatoria—, del ANEXO I de la Resolución Nº 814 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 16 de julio de 1998.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. ARMANDO N. CANOSA, Secretario de Transporte, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

e. 16/6 Nº 280.876 v. 16/6/99